Modelo de Escrito

69 OFERTA PORSUBCONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (remitentey domicilio; destinatario y domicilio) De nuestra mayor consideración: Contestado vuestro pedido …, COTIZÁMOSLES la ejecución de laobra …, a ejecutarse conforme a las especificaciones: denominándose «EMPRESA»a vosotros y «CONTRATISTA» a nosotros. – DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Construcciónde … de hormigón, en los tramos arriba indicados, de acuerdo a cantidades,características, medidas y especificaciones técnicas del Pliego de condicionesde … para esta obra y que el CONTRATISTA conoce. – OBLIGACIONES DELCONTRATISTA: El CONTRATISTA proveerá: …(combustibles; equipos,herramientas; madera para encofrados; mano de obra; transportes; …), encantidad y calidad, de acuerdo a las mejores reglas del arte y los demásmateriales a incorporar serán por cuenta de la EMPRESA. Respectoal personal el CONTRATISTA cumplirá estrictamente las leyes, reglamentos,disposiciones u otras obligaciones laborales de aplicación en el lugar de laobra, reservándose la EMPRESA, el derecho de controlar la documentación queacredite su cumplimiento. El CONTRATISTA contratará segurospara cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y presentará a la EMPRESA lapóliza contratada a tal efecto. El CONTRATISTA probará suinscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción ycumplirá las disposiciones de la ley …, presentando mensualmente a la EMPRESAla documentación: a) copia de la Planilla de Sueldos y Jornalesantes del día 10 de cada mes; b) fotocopias de las boletas dedepósitos jubilatorios y …, antes del 20 de cada mes; c) fotocopiasde las boletas de depósitos del … % para el Fondo de Desempleo; d) fotocopiade los aportes, antes del día 15 de cada mes. El CONTRATISTAseñalizará las zonas de trabajos para prevenir accidentes de personal yperjuicios en equipos o a terceros dentro y hasta … (…) metros aambos lados, para ello la EMPRESA suministrará los elementos. Siel CONTRATISTA incumpliere cualesquier deberes, la EMPRESA podrá rescindir elcontrato, suspender el pago de los certificados mensuales y afectar el fondo degarantía. Tanto los pagos de certificados como el monto delfondo, podrán la EMPRESA compensar si tuviere que asumir alguna obligación delCONTRATISTA. 10- DIRECCIÓN DE OBRAS: El CONTRATISTA mantendrá enla obra un representante que supervisará los trabajos, acatando órdenes y/oinstrucciones del Director de Obras de la EMPRESA. La EMPRESApodrá fiscalizar al CONTRATISTA sobre … – PLAZOS: Los trabajoscomenzarán en el mes de …/.. y finalizarán el mes …/.. -PRECIOS:incluyendo … y vigentes al mes …/..: a) excavación parafundaciones $…/m3; b) acero dulce en barras colocado $…/t.;c) hormigón de piedra armada clase «b» excl. armadura $…/m3;d) hormigón de piedra clase «d» $…/m3; e) hormigónde piedra clase «d» $…/m3; f) hormigón de piedra clase«f» $…/mLos precios no incluyen I.V.A. -VARIACIÓNDE PRECIOS: Por variación o reajuste de precios, el CONTRATISTA aplicaráel artículo … del Pliego Complementario de Obra, salvo que la Tabla de Costosde origen no será la del Pliego Complementario sino la correspondiente al mes…/.. – MODALIDADES DE PAGO: La Dirección de Obrascertificará mensualmente según los cómputos realizados y aprobados por … Los pagos de las certificaciones serán simultáneos con los cobros de laEMPRESA a … El CONTRATISTA podrá cobrar a cuenta, losjornales devengados en obra de cada mes inmediato anterior, exhibiendo las planillascorrespondientes.En cada pago se retendrá el 5 (cinco)por ciento, como «fondo de reparos», que se reintegrará a la RecepciónDefinitiva de la obra. – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Garantizandosus obligaciones el CONTRATISTA entregará un pagaré «a la vista», con cláusula«sin protesto», a la orden de … por $…, que será devuelto junto alfondo de reparos a la Recepción Definitiva de la obra. 20- MULTA: Antedemora en finalizar la obra sobre el plazo del punto…, excluyendo fuerzamayor y causas justificadas y aceptadas por la EMPRESA, por día de demora elCONTRATISTA pagará una multa de $… – RECEPCIÓN DE LA OBRA:Al finalizar la obra, el CONTRATISTA reclamará a la EMPRESA, la RecepciónProvisoria labrándose acta, cuando la obra sea certificada de conformidad por… La Recepción definitiva liberará las garantías … y seotorgará a los … días de la Recepción Provisoria de no existir objeciónfundada de la EMPRESA por fallas o defectos. Si la EMPRESA o… objetaran los trabajos, el CONTRATISTA reparará inmediatamente los defectoso fallas y a su cargo. – DAÑOS: El CONTRATISTA responderá porlos daños que sus cosas, sus dependientes o terceros vinculados a sus trabajos,causen a cosas y/o personas, o cosas de terceros, como consecuencia directa oindirecta de la realización de la obra. También responderápor daños y perjuicios a terceros o que causen terceros a la obra y personas ocosas de la EMPRESA, por mala seguridad o señalización de la obra. -RESCISIÓN: La EMPRESA, podrá rescindir el contrato ante incumplimientograve o deficiente de sus obligaciones por el CONTRATISTA, bastandonotificación por Carta Documento. Las partes deberán recibirtodas las cartas documento que se cursen, en contrario responderán con una «cláusulapenal» de $… La EMPRESA podrá rescindir esteContrato cuando las obras fueran interrumpidas, salvo causa de fuerza mayor ytendrá derecho a reclamar lucro cesante u otras indemnizaciones, aceptandodesde ya la liquidación final sobre la base de cómputos reconocidos por … La EMPRESA, podrá rescindir el Contrato por quiebra o presentación enconvocatorias o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA. 30- Encaso de ordenarse al CONTRATISTA suspender los trabajos, deberán abonársele losmateriales acopiados en obra. El CONTRATISTA no podrátransferir total o parcialmente los trabajos encomendados. -JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS: Las partes se someten a la jurisdicción ycompetencia de los Tribunales Ordinarios de … con competencia … y renunciana todo otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponderles, fijando sudomicilio la EMPRESA en …, el CONTRATISTA en … – ACEPTACIÓNTÁCITA: Aunque esta no fuere modificada o rechazada por ustedes en los… (…) días de la fecha, se considerará absoluta y totalmenteaceptada, cuando tuviera «principio de ejecución». – MANTENIMIENTO DEOFERTA: Por el término de … (…) mantendremos nuestro oferta.…(nombre, dirección y firma del CONTRATISTA) QUEDA/N FORMALMENTENOTIFICADO/S. …(lugar, fecha, nombre y apellido del remitente, tipo dedocumento de identidad y número, domicilio y firma)

 

Nuestos Cursos y Talleres: